Договор №
поставки жестяных банок
« » 201 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТарМет», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Блинкова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Заказчика банку жестяную /в дальнейшем- товар/ в ассортименте, в количестве и сроки, определённые спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую настоящим Договором цену.
1.2. Ассортимент, количество, цена, сроки поставки товара дополнительно согласовываются в заявке Заказчика, переданной посредством факсимильной или почтовой связи.
2. Качество и комплектность
2.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ 6128-81 и упакован в термоусадочную плёнку, либо запаллетирован на поддоны.
2.2. Проверка по количеству товара производится Заказчиком в случае самовывоза на момент получения его на складе Поставщика; при поставке транспортом Поставщика - на складе Заказчика. Приёмка производится согласно Инструкции П – 6 , утверждённой Постановлением Госарбитража от 15.06.1965г. с последующими изменениями.
2.3. В случае поставки некачественного товара Заказчик информирует Поставщика письменно/почтой или факсимильной связью/в течение 10 дней с момента обнаружения дефекта.
2.4. Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать по своему выбору:
- замену товара,
- возврата денег за забракованную продукцию.
2.5. Возврат или замена товара ненадлежащего качества производится Заказчиком за счёт Поставщика по взаимному согласованию.
2.6. Товаром ненадлежащего качества являются жестяные банки, не соответствующие требованиям п. 2.1., в количестве более 1,5% от разовой поставки.
2.7. Поставщик обязуется изготавливать жестяную банку со сварным вертикальным швом.
3. Цена и порядок расчётов
3.1. Цена на банку жестяную для химических продуктов договорная и определяется дополнительным соглашением на каждую поставляемую партию товара.
3.2. Расчёты производятся предоплатой в размере 100 % на рублёвый расчётный счёт Поставщика.
4. Порядок отгрузки
4.1. Отгрузка товара осуществляется транспортом Заказчика, либо транспортом Поставщика по заявке Заказчика за отдельную плату, определяемую соглашением сторон.
4.2. Товар отгружается Заказчику в 3-дневный срок со дня поступления предоплаты на расчётный счёт Поставщика.
5. Момент перехода права собственности
5.1. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику при получении товара на складе Поставщика - в момент передачи товара по накладной экспедитору.
5.2. В остальных случаях – в момент разгрузки транспорта Поставщика.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае ненадлежащего исполнения пункта 4.2. Договора Поставщик уплачивает пени в размере 0.1% за каждый день просрочки от стоимости оплаченного, но не отгруженного Заказчику в срок товара. В случае просрочки требования пункта 4.2.более 10 дней Поставщик обязан вернуть Заказчику полученную предоплату, увеличенную на размер пени.
7. Изменение и прекращение Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 201 г. 7.2. Договор может быть изменён и расторгнут:
- по согласованию сторон,
- по форс-мажорным обстоятельствам.
8. Разрешение споров
8.1. При возникновении споров стороны принимают меры по урегулированию их путём переговоров.
8.2. При невозможности урегулирования споров путём переговоров споры разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК
ООО «ТарМет»
ИНН 6230068710
Р/с 40702810600010003670
В Прио-Внешторгбанке ( ОАО) г. Рязань
БИК 046126708, к/с 30101810500000000708
390047, г. Рязань, Восточный Промузел, д. 7
___________________________/Блинков В. А./